| Typ ogłoszenia: | przetarg |
| Przedmiot: | Wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - Budowa budynku Sądu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego |
| Data zamieszczenia: | 2024-11-28 |
| Dane kontaktowe Zamawiającego: |
Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16 18-400 Łomża powiat: Łomża Telefon: +48 862154272 gospod@lomza.so.gov.pl |
| Województwo: | podlaskie |
| Miasto: | Łomża |
| Wadium: | 40 000,00 zł |
| Nr telefonu: | Telefon: +48 8621542 |
| Termin składania ofert: | 2025-01-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE |
|
Wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - ,,Budowa budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy Ul. Warszawskiej" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - ,,Budowa budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy Ul. Warszawskiej" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo - kosztorysową. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać kompleksową, wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy Ul. Warszawskiej zawierającą: 1) koncepcję architektoniczno - budowlaną z wizualizacją 3D wraz z ogólną wyceną kosztów realizacji inwestycji przeprowadzoną za pomocą przybliżonych wskaźników rynkowych pozwalających ocenić ponoszone koszty w przypadku zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 2) projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego, w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, zawierający; - projekt zagospodarowania terenu; - projekt architektoniczno - budowlany; - projekt techniczny; 3) projekty wykonawcze - jako rozwinięcie i uszczegółowienie projektu budowlanego; w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego a także w stopniu umożliwiającym przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz prawidłową realizację robót budowlanych. Projekt należy sporządzić o takim stopniu szczegółowości, aby było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań, w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, zawierający m.in.: - projekty wykonawcze dla wszystkich branż - opracowanie wizualizacji holu głównego, sali rozpraw, gabinetu prezesa, pokoju sędziowskiego, - rysunki detali w zakresie wynikającym z potrzeb, - schematy instalacyjne, - projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu oraz oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń, - projekt akustyki - w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki dla wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń m.in. sale rozpraw, pomieszczenia kierownictwa sądu, sali konferencyjnej, holu głównego. Zakres opracowania obejmuje wytyczne branżowe, dobór materiałów wykończeniowych, ustrojów akustycznych i rozwiązań mających na celu wygłuszenie pomieszczenia w możliwie jak największym stopniu względem istniejących warunków. 4) przedmiar robót pozwalający wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz na złożenie oferty w formie kosztorysu ofertowego dla wszystkich branż w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 5) kosztorys inwestorski (szczegółowy i uproszczony), sporządzony w oparciu o przedmiar robót będący dla Zamawiającego podstawą do oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólne i szczegółowe) dla każdej branży - w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 7) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej, 8) dokumentację geotechniczno - inżynierską, w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 9) operat wodnoprawny lub decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych (jeśli będzie wymagane przy zastosowanych rozwiązaniach projektowych), w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 10) operat środowiskowy lub ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia (opcjonalnie - jeżeli będzie wymagana), w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 11) Program Inwestycji w skład którego wchodzą: - Wartość Kosztorysowa Inwestycji - WKI wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów - ZZK wg kosztorysów inwestorskich, - Harmonogram Rzeczowo Finansowy, w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej Przedmiotem zamówienia jest również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagania dotyczące usług projektowych będących przedmiotem zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do OPiW Część zamówienia: LOT-0001 Tytuł: Wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - ,,Budowa budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy Ul. Warszawskiej" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - ,,Budowa budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy Ul. Warszawskiej" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo - kosztorysową. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać kompleksową, wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy Ul. Warszawskiej zawierającą: 1) koncepcję architektoniczno - budowlaną z wizualizacją 3D wraz z ogólną wyceną kosztów realizacji inwestycji przeprowadzoną za pomocą przybliżonych wskaźników rynkowych pozwalających ocenić ponoszone koszty w przypadku zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 2) projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego, w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, zawierający; - projekt zagospodarowania terenu; - projekt architektoniczno - budowlany; - projekt techniczny; 3) projekty wykonawcze - jako rozwinięcie i uszczegółowienie projektu budowlanego; w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego a także w stopniu umożliwiającym przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz prawidłową realizację robót budowlanych. Projekt należy sporządzić o takim stopniu szczegółowości, aby było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań, w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, zawierający m.in.: - projekty wykonawcze dla wszystkich branż - opracowanie wizualizacji holu głównego, sali rozpraw, gabinetu prezesa, pokoju sędziowskiego, - rysunki detali w zakresie wynikającym z potrzeb, - schematy instalacyjne, - projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu oraz oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń, - projekt akustyki - w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki dla wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń m.in. sale rozpraw, pomieszczenia kierownictwa sądu, sali konferencyjnej, holu głównego. Zakres opracowania obejmuje wytyczne branżowe, dobór materiałów wykończeniowych, ustrojów akustycznych i rozwiązań mających na celu wygłuszenie pomieszczenia w możliwie jak największym stopniu względem istniejących warunków. 4) przedmiar robót pozwalający wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz na złożenie oferty w formie kosztorysu ofertowego dla wszystkich branż w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 5) kosztorys inwestorski (szczegółowy i uproszczony), sporządzony w oparciu o przedmiar robót będący dla Zamawiającego podstawą do oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólne i szczegółowe) dla każdej branży - w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 7) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej, 8) dokumentację geotechniczno - inżynierską, w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 9) operat wodnoprawny lub decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych (jeśli będzie wymagane przy zastosowanych rozwiązaniach projektowych), w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 10) operat środowiskowy lub ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia (opcjonalnie - jeżeli będzie wymagana), w ilości 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej, 11) Program Inwestycji w skład którego wchodzą: - Wartość Kosztorysowa Inwestycji - WKI wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów - ZZK wg kosztorysów inwestorskich, - Harmonogram Rzeczowo Finansowy. w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej Przedmiotem zamówienia jest również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagania dotyczące usług projektowych będących przedmiotem zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do OPiW. Wewnętrzny identyfikator: ZP.261.6.2024 Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania CPV: 71000000, 71220000, 71242000, , 71248000, 71320000 Dokument nr: 722048-2024, ZP.261.6.2024 Specyfikacja: Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3645a9da-795f-427a-b307-1f4a68209c80 Składanie ofert: TERMIN SKŁADANIA wniosków o dopuszczenie do udziału: 09/01/2025 10:00:00 (UTC+1) Miejsce i termin realizacji: Miejsce realizacji Adres pocztowy: Ul. Warszawska Miejscowość: Wysokie Mazowieckie Kod pocztowy: 18-200 Podpodział krajowy (NUTS): Białostocki (PL841) Kraj: Polska Informacje dodatkowe: Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 2437/11 przy Ul. Warszawskiej, o powierzchni 0.8344 ha, położonej w obrębie 0001 (jeden) Wysokie Mazowieckie, jednostka ewidencyjna 201301_1 Wysokie Mazowieckie miasto, powiat wysoko mazowiecki, województwo podlaskie, która znajduje się na obszarze, dla którego uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2024.3350, Ogłoszony: 05.07.2024 - Uchwała nr III/15/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie dla terenu położonego przy ulicy Warszawskiej), nr Księgi Wieczystej LM1W/00049425/9, w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Łomży. Miejsce realizacji Adres pocztowy: Ul. Warszwska Miejscowość: Wysokie Mazowieckie Kod pocztowy: 18-200 Podpodział krajowy (NUTS): Białostocki (PL841) Kraj: Polska Informacje dodatkowe: Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 2437/11 przy Ul. Warszawskiej, o powierzchni 0.8344 ha, położonej w obrębie 0001 (jeden) Wysokie Mazowieckie, jednostka ewidencyjna 201301_1 Wysokie Mazowieckie miasto, powiat wysoko mazowiecki, województwo podlaskie, która znajduje się na obszarze, dla którego uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2024.3350, Ogłoszony: 05.07.2024 - Uchwała nr III/15/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie dla terenu położonego przy ulicy Warszawskiej), nr Księgi Wieczystej LM1W/00049425/9, w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Łomży. Szacowany okres obowiązywania Inny okres: Nieznany Wymagania: dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach Kontakt: Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Łomży Numer rejestracyjny: 7181022114 Adres pocztowy: ul. Dworna 16 Miejscowość: Łomża Kod pocztowy: 18-400 Podpodział krajowy (NUTS): Łomżyński (PL842) Kraj: Polska Punkt kontaktowy: Sąd Okręgowy w Łomży E-mail: gospod@lomza.so.gov.pl Telefon: +48 862154272 Adres strony internetowej: https://lomza.so.gov.pl Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl Profil nabywcy: https://lomza.so.gov.pl Role tej organizacji: Nabywca |
|