| Powiązany przetarg: | Zobacz treść przetargu |
| Przedmiot: |
Odtworzenie balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku przy ulicy Wróblewskiego 37 - 41 w Katowicach |
| Data zamieszczenia: | 2014-07-19 |
| Zamawiający: |
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5 40-126 Katowice tel. 32 258 20 21-25 faks 32 258 20 25 41 63 167 |
| Województwo: | śląskie |
| Miasto: | Katowice |
| Kwota: | 488,160 PLN |
| Data udzielenia: | 2014-06-23 |
| Treść: |
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku przy ulicy Wróblewskiego 37 - 41 w Katowicach. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów na elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Wróblewskiego 37, 39, 39a, 41 w Katowicach. Zakres robót obejmuje w szczególności: likwidację osłon azbestowych, wymianę balustrad, remont odwodnienia balkonów wraz z założeniem nowej izolacji przeciwwodnej, remont pokrycia dachowego nad najwyższą kondygnacją balkonów, montaż obróbek blacharskich, naprawy ubytków i rys w elementach żelbetowych, wymianę tynków na ścianach frontowych, wymianę/uzupełnienie tynków w pasie elewacji między balkonami a bramami garażowymi, malowanie antykorozyjne balustrad, malowanie ochronne betonu, malowanie tynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Projekt architektoniczno - budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ są jedynie materiałami pomocniczymi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Projektem architektoniczno - budowlanym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót a przedmiarem robót należy wycenić roboty posługując się Projektem architektoniczno - budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Na czas remontu wykonawca zobowiązany jest zapewnić wjazd do garaży znajdujących się w budynku. W przypadku braku możliwości korzystania z przedmiotowych garaży, wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych do przedstawienia (w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od podpisania umowy) zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego realizacji robót sporządzonego na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ - wytyczne do harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, przy zachowaniu podziału co najmniej na wskazane w nim grupy robót oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 5 lat i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Minimalny Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem Cywilnym wynosi 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Jeżeli Projekt architektoniczno - budowlany oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp. dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora Projektu architektoniczno - budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub Zamawiającego który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Tam gdzie w Projekcie architektoniczno - budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora Projektu architektoniczno - budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, lub Zamawiającego który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.10.00.00-8, 45.26.29.00-0, 45.44.30.00-4, 45.26.13.10-0, 45.42.11.60-3, 45.44.22.00-9, 45.41.00.00-4, 45.26.21.20-8, 45.26.23.30-3, 45.26.23.21-7, 45.43.21.10-8, 45.22.31.00-7, 45.41.00.00-4, 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8, 45.26.10.00-4, 45.26.00.00-7. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie |
© eurobudowa.pl 2004-2024
